Általános Szerződési Feltételek
Hatályos: 2025. szeptember 3.
1. Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Family Garden – Kocsis Erika egyéni vállalkozó
Székhely: 7636 Pécs, Illyés Gyula út 41. 4/15.
Adószám: 65960974-1-22
Nyilvántartási szám: 30133887
E-mail: zsolt.kertepites@gmail.hu, kocsis.l.erika@mail.com
Telefonszám: +36 20/9452-254, 20/945-45-49
Weboldal: www.sziklakert-kertepites.hu
2. Általános rendelkezések
2.1. Jelen dokumentum a sziklakert-kertepites.hu weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.
2.2. Az oldal célja kertépítési és kapcsolódó szolgáltatások bemutatása, valamint ajánlatkérés és üzenetküldés lehetőségének biztosítása a Megrendelők részére.
2.3. A weboldal használatával a látogató elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
3. Szolgáltatások köre
3.1. A Szolgáltató fő tevékenységei: kertépítés és kertgondozás
- sziklakertépítés
- kerti tó és csobogó építés
- füvesítés
- metszés
- sövénynyírás
- bozótirtás
- tereprendezés
- növénytelepítés
- díszburkolás
- egyedi kertépítési és kerti megoldások kivitelezése
3.2. A konkrét szolgáltatások tartalmát egyedi ajánlat és/vagy szerződés rögzíti.
4. Megrendelés menete
4.1. A Megrendelő kapcsolatfelvételi űrlapon, e-mailben vagy telefonon keresztül ajánlatot kérhet.
4.2. A Szolgáltató a beérkezett igény alapján írásos árajánlatot készít.
4.3. A megrendelés a Megrendelő írásos elfogadásával válik érvényessé.
4.4. Személyes helyszíni felmérés az árajánlat előkészítésének része lehet, amely előzetes egyeztetés alapján történik.
5. Díjazás és fizetési feltételek
5.1. A szolgáltatások díját az egyedi árajánlat tartalmazza.
5.2. A Szolgáltató előleget kérhet a munkálatok megkezdése előtt.
5.3. A fizetés történhet készpénzben vagy banki átutalással.
5.4. A fizetési határidők a számlán és az ajánlatban/szerződésben kerülnek feltüntetésre.
6. Teljesítés és határidők
6.1. A munkavégzés megkezdésének és befejezésének időpontját a felek írásban egyeztetik.
6.2. Vis maior (pl. terephelyszín késői átadása, kedvezőtlen időjárás, alapanyaghiány) esetén a Szolgáltató jogosult a határidő módosítására.
7. Garancia és szavatosság
7.1. A Szolgáltató a kivitelezett munkára a jogszabályokban előírt garanciát vállal.
7.2. A garancia nem terjed ki:
- a rendeltetésellenes használatra (pl. öntözőrendszer hiánya egyes esetekben),
- szakszerűtlen utólagos beavatkozásra,
- időjárási vagy természeti károkra.
7.3. A Megrendelő köteles az esetleges hibákat írásban jelezni a Szolgáltató felé.
8. Elállás és felmondás
8.1. A Megrendelő a munka megkezdése előtt díjmentesen elállhat a szerződéstől.
8.2. A munkálatok megkezdése után történő elállás esetén a Megrendelő köteles az addig elvégzett munkát és az anyagköltséget megtéríteni.
8.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés felmondására fizetés elmaradása, megtévesztés vagy együttműködés hiánya esetén.
9. Adatkezelés
9.1. A weboldalon megadott személyes adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
9.2. Az adatokat kizárólag kapcsolattartás és szolgáltatásnyújtás céljából használja fel, harmadik félnek nem adja tovább.
10. Jogviták
10.1. A felek törekednek minden vitás kérdést békés úton rendezni.
10.2. Ennek eredménytelensége esetén a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság jogosult eljárni.
11. Záró rendelkezések
11.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosítás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba.
11.2. A jelen ÁSZF 2025. szeptember 3-tól visszavonásig érvényes.